房產(chǎn)開(kāi)發(fā)商甲與建筑施工企業(yè)乙簽訂建筑工程施工合同。合同約定：建筑工程完成時(shí)，甲與乙按6：4比例分配房屋，房屋建成后，甲以工程逾期完工構(gòu)成違約為由起訴乙，要求乙支付違約金300萬(wàn)元。乙反訴甲，理由是：甲拖延辦理有關(guān)開(kāi)工手續(xù)及工程款撥付，構(gòu)成違約，要求甲承擔(dān)違約金400萬(wàn)元。案件起訴后，丙以其與乙有房屋買賣合同為由，要求甲、乙為其辦理所購(gòu)房屋的產(chǎn)權(quán)證。法院受理后，認(rèn)定以下事實(shí)：
（1）甲、乙合同訂立后，雙方先施工后辦理了有關(guān)開(kāi)工手續(xù)，開(kāi)工1個(gè)月后才辦理完所有建筑施工手續(xù)。
（2）合同約定，雙方有權(quán)各自對(duì)外出售作為分配比例額度內(nèi)的房屋，乙以甲的名義對(duì)外銷售房屋。甲、乙在沒(méi)有取得房屋預(yù)售許可證的情況下。對(duì)外銷售了各自分配額度內(nèi)的全部房屋。本案至起訴時(shí)，購(gòu)房人的房屋產(chǎn)權(quán)的登記手續(xù)均未辦理。
A.行為違法，甲、乙都應(yīng)當(dāng)承擔(dān)行政責(zé)任
B.行為違法，法院應(yīng)當(dāng)判決甲、乙承擔(dān)民事責(zé)任
C.甲、乙各自承擔(dān)對(duì)外售房的責(zé)任
D.甲、乙承擔(dān)連帶責(zé)任
E.合同無(wú)效，建筑應(yīng)當(dāng)拆除
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
房產(chǎn)開(kāi)發(fā)商甲與建筑施工企業(yè)乙簽訂建筑工程施工合同。合同約定：建筑工程完成時(shí)，甲與乙按6：4比例分配房屋，房屋建成后，甲以工程逾期完工構(gòu)成違約為由起訴乙，要求乙支付違約金300萬(wàn)元。乙反訴甲，理由是：甲拖延辦理有關(guān)開(kāi)工手續(xù)及工程款撥付，構(gòu)成違約，要求甲承擔(dān)違約金400萬(wàn)元。案件起訴后，丙以其與乙有房屋買賣合同為由，要求甲、乙為其辦理所購(gòu)房屋的產(chǎn)權(quán)證。法院受理后，認(rèn)定以下事實(shí)：
（1）甲、乙合同訂立后，雙方先施工后辦理了有關(guān)開(kāi)工手續(xù)，開(kāi)工1個(gè)月后才辦理完所有建筑施工手續(xù)。
（2）合同約定，雙方有權(quán)各自對(duì)外出售作為分配比例額度內(nèi)的房屋，乙以甲的名義對(duì)外銷售房屋。甲、乙在沒(méi)有取得房屋預(yù)售許可證的情況下。對(duì)外銷售了各自分配額度內(nèi)的全部房屋。本案至起訴時(shí)，購(gòu)房人的房屋產(chǎn)權(quán)的登記手續(xù)均未辦理。
A.房屋銷售行為違反行政法規(guī)定，但在民法上屬效力待定
B.房屋銷售合同無(wú)效
C.房屋銷售合同可撤銷
D.如果丙不知情，則銷售方構(gòu)成詐騙
E.如果丙不知情，甲、乙售房行為屬于商業(yè)欺詐，應(yīng)當(dāng)雙倍返還合同價(jià)款
房產(chǎn)開(kāi)發(fā)商甲與建筑施工企業(yè)乙簽訂建筑工程施工合同。合同約定：建筑工程完成時(shí)，甲與乙按6：4比例分配房屋，房屋建成后，甲以工程逾期完工構(gòu)成違約為由起訴乙，要求乙支付違約金300萬(wàn)元。乙反訴甲，理由是：甲拖延辦理有關(guān)開(kāi)工手續(xù)及工程款撥付，構(gòu)成違約，要求甲承擔(dān)違約金400萬(wàn)元。案件起訴后，丙以其與乙有房屋買賣合同為由，要求甲、乙為其辦理所購(gòu)房屋的產(chǎn)權(quán)證。法院受理后，認(rèn)定以下事實(shí)：
（1）甲、乙合同訂立后，雙方先施工后辦理了有關(guān)開(kāi)工手續(xù)，開(kāi)工1個(gè)月后才辦理完所有建筑施工手續(xù)。
（2）合同約定，雙方有權(quán)各自對(duì)外出售作為分配比例額度內(nèi)的房屋，乙以甲的名義對(duì)外銷售房屋。甲、乙在沒(méi)有取得房屋預(yù)售許可證的情況下。對(duì)外銷售了各自分配額度內(nèi)的全部房屋。本案至起訴時(shí)，購(gòu)房人的房屋產(chǎn)權(quán)的登記手續(xù)均未辦理。
A.如果房屋已經(jīng)升值，則該房屋的所有權(quán)歸丙
B.應(yīng)視為甲與丙之間的合同
C.應(yīng)視為乙與丙之間的合同
D.應(yīng)視為甲、乙與丙之間的合同
E.甲、乙應(yīng)向丙承擔(dān)按份責(zé)任
房產(chǎn)開(kāi)發(fā)商甲與建筑施工企業(yè)乙簽訂建筑工程施工合同。合同約定：建筑工程完成時(shí)，甲與乙按6：4比例分配房屋，房屋建成后，甲以工程逾期完工構(gòu)成違約為由起訴乙，要求乙支付違約金300萬(wàn)元。乙反訴甲，理由是：甲拖延辦理有關(guān)開(kāi)工手續(xù)及工程款撥付，構(gòu)成違約，要求甲承擔(dān)違約金400萬(wàn)元。案件起訴后，丙以其與乙有房屋買賣合同為由，要求甲、乙為其辦理所購(gòu)房屋的產(chǎn)權(quán)證。法院受理后，認(rèn)定以下事實(shí)：
（1）甲、乙合同訂立后，雙方先施工后辦理了有關(guān)開(kāi)工手續(xù)，開(kāi)工1個(gè)月后才辦理完所有建筑施工手續(xù)。
（2）合同約定，雙方有權(quán)各自對(duì)外出售作為分配比例額度內(nèi)的房屋，乙以甲的名義對(duì)外銷售房屋。甲、乙在沒(méi)有取得房屋預(yù)售許可證的情況下。對(duì)外銷售了各自分配額度內(nèi)的全部房屋。本案至起訴時(shí)，購(gòu)房人的房屋產(chǎn)權(quán)的登記手續(xù)均未辦理。
A.甲與乙的建筑工程施工合同中約定以6：4比例分配房屋違反我國(guó)法律，因此合同無(wú)效
B.甲與乙的建筑工程施工合同生效時(shí)間是辦理完開(kāi)工手續(xù)時(shí)
C.甲與乙的建筑工程施工合同在簽訂時(shí)成立，在工程款撥付到位時(shí)生效
D.甲與乙的建筑工程施工合同屬于要式合同，如未向有關(guān)部門(mén)登記備案則合同不生效
E.甲與乙的建筑工程施工合同是有效合同
A.李某可以向宏達(dá)超市主張違約責(zé)任
B.李某可以向宏達(dá)超市主張侵權(quán)損害賠償
C.如果是高壓鍋本身有缺陷，則宏達(dá)超市在賠償后，可以向風(fēng)華企業(yè)追償
D.如果是因?yàn)槔ü具\(yùn)輸造成了高壓鍋破裂遇熱水即爆炸的，宏達(dá)超市在賠償后，有權(quán)向利通公司追償
E.李某可以向風(fēng)華企業(yè)主張違約責(zé)任賠償
A.林某可以同時(shí)提起侵權(quán)和違約之訴
B.林某可以選擇提起侵權(quán)或違約之訴
C.金某在施行手術(shù)過(guò)程中有過(guò)錯(cuò)，應(yīng)當(dāng)向林某承擔(dān)損害賠償責(zé)任
D.金某在施行手術(shù)過(guò)程中有過(guò)錯(cuò)，醫(yī)院應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任
E.若提起侵權(quán)之訴，則該醫(yī)療損害責(zé)任適用無(wú)過(guò)錯(cuò)責(zé)任原則
最新試題
抵銷是引起債消滅的法律事實(shí)的一種。下列選項(xiàng)所列情形中可抵銷的是（）
甲公司與乙公司簽訂買賣合同，合同中并無(wú)保證條款，乙公司也未與他人另行訂立保證合同，但在買賣合同中除甲公司和乙公司蓋章外，丙公司以保證人的身份也在合同中簽字，但未寫(xiě)明保證形式。根據(jù)規(guī)定，下列表述符合規(guī)定的是（）
下列關(guān)于定金與違約金的區(qū)別，表述正確的有（）。
2016年5月6日，甲公司與乙公司簽約，約定甲公司于6月1日付款，乙公司6月15日交付“連升”牌自動(dòng)扶梯。合同簽訂后10日，乙公司銷售他人的“連升”牌自動(dòng)扶梯發(fā)生重大安全事故，質(zhì)監(jiān)局介入調(diào)查。合同簽訂后20日，甲、乙、丙公司三方合意，由丙公司承擔(dān)付款義務(wù)。丙公司6月1日未付款。對(duì)此，下列表述中正確的是（）
采取書(shū)面形式訂立合同，合同約定的簽訂地與實(shí)際簽字或者蓋章地點(diǎn)不符的，應(yīng)當(dāng)以（）
根據(jù)《擔(dān)保法》及其司法解釋的規(guī)定，下列關(guān)于保證人的抗辯權(quán)說(shuō)法中正確的有（）。
關(guān)于本案建筑工程施工合同效力的說(shuō)法，正確的有（）。
下列選項(xiàng)中，屬于債權(quán)的效力排除的情形有（）
陸某邀請(qǐng)安某一起打羽毛球。在打球過(guò)程中，安某猛力扣殺，對(duì)面的陸某躲閃不及，右眼被球擊中，花費(fèi)2萬(wàn)元醫(yī)藥費(fèi)。陸某訴至法院，要求安某承擔(dān)人身傷害賠償責(zé)任。對(duì)陸某所受傷害的損失（）。
郎某向常某借款20萬(wàn)元，郎某的朋友杜某以其價(jià)值25萬(wàn)元的汽車提供擔(dān)保，與常某簽訂了抵押合同，但未辦理抵押登記。后杜某向湯某借款5萬(wàn)元，以該車設(shè)定質(zhì)押。杜某與湯某簽訂了質(zhì)押合同，同時(shí)交付了汽車。郎某和杜某都未按期清償債務(wù)，下列表述正確的有（）。